在人民愈發(fā)重視法律的社會中,越來越多事情需要用到合同,它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么合同應該怎么制定才合適呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀合同模板,希望大家能夠喜歡!
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇一
租賃方(乙方):
根據(jù)《xxx合同法》及國家有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利義務,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,就乙方租賃甲方塔吊簽訂本合同,以供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、生產(chǎn)廠商:山東日月
二、型號 : qtz5010型
三、數(shù)量;山東日月 兩臺
四、月租賃費:每臺壹萬貳仟元整
五、安拆費:叁萬伍仟元整(包括運輸、檢測、基礎底座、安拆等費用)。
六、塔吊在正常使用情況下合理的磨損或消耗標準是:
(1)各限位系統(tǒng)、電機非人為損失的情況下,是合理的磨損或消耗,一切費用都由甲方承擔。
(2)塔吊塔繩的正常使用磨損是合理磨損,由甲方負責定期更換,如因甲方更換不及時所造成的任何損失都由甲方承擔。
七、驗收標準:
1、甲方進場機械應當與本合同如上所述機械的生產(chǎn)廠商、型號、規(guī)格相符一致,否則,乙方有權拒絕接收甲方機械進場。因甲方機械時間過長,乙方要求全部更新刷漆,各限位及電路零部件老化進行更新,達到符合國家規(guī)定要求,否則, 由此造成的任何損害后果都由甲方承擔。
2、甲方在本合同簽訂前應當向乙方提供本合同上述所有約定的特種設備塔吊進場應提供的各種手續(xù)及資料。否則,乙方有權拒絕甲方機械進場,由此所造成的損失由甲方承擔。
(1) 設備購銷,租賃和安裝合同(出租單位與安裝單位不同一家時,應有安裝委托書,安裝合同應有出租、安裝、使用三方共同簽認)。
(2) 出租單位的營業(yè)執(zhí)照。
(3) 設備安裝使用說明書。
(4) 設備注冊登記資料。
(5) 安裝單位資質(zhì)證書及安裝人員的上崗資料。
(6) 現(xiàn)場安裝負責人和技術負責人的任命書(由安裝單位出具)
(7) 安裝人員進場三級教育單、安全技術交底單。
(8) 甲方負責附墻件零部件、地腳預埋、墻鉆孔、頂升及附墻方案。
(9) 事故應急預案。
(11)設備檢驗檢測報告。
(12)設備備案、登記資料。
以上相關資料應有相關部門的印章、復印件也應蓋章。
3、塔吊投入使用前必須按說明書規(guī)定把各限位系統(tǒng)進行載荷試驗,達到說明書要求方能投入使用,否則,甲方應當承擔由此所產(chǎn)生的任何損失后果。
4、塔身外觀形象、結(jié)構(gòu)符合塔吊正常使用標準,否則甲方應當承擔由此所產(chǎn)生的任何損失后果。
八、甲方將以上設備租給乙方在安陽市佳田·未來城一期工程12、13#樓使用,乙方租賃甲方設備期限為捌個月,超出約定租賃期限不足壹月按天計算,超出壹月按乙方實際使用期限支付租金。以上設備由甲方負責安裝、拆卸、運輸、其費用都由甲方承擔。
九、拆裝費用是叁萬伍仟元整(含機座費用),本合同簽訂后甲方設備進入乙方施工現(xiàn)場,設備安裝檢測調(diào)試完畢后乙方支付拆裝費用的60%即倆萬壹仟元整,余款在乙方報停甲方拆機后半月內(nèi)付清。
十、設備租金計費日期按塔吊安裝調(diào)試完畢,經(jīng)檢測合格能夠正常使用之日起計算,甲乙雙方簽字開出交接計費單,并支付第一個月的租金,以后每個月15號前支付該月上個月的租金,如果乙方遇到特殊情況,不能按該約定支付租金,乙方向甲方說明情況金額推遲兩個月支付。
十一、甲方、乙方責任合同條款:
2、乙方應在終止租賃設備報停七天前通知甲方,并在30日結(jié)清所有費用,若未結(jié)清租金,設備繼續(xù)計費。
3、在安拆過程中,安全事故由甲方自行負責。
4、在使用期間,甲方負責維護、維修,保證設備正常使用。如維修,停機時間不能超過24小時,總成部分維修時間不能超過72小時,超過日期扣減日租金費用。如果塔吊需要大修耽誤乙方工期,則后果由甲方承擔。
5、乙方在設備管理使用期間必須按照xxx提升起重機械使用操作規(guī)程《十不準》使用,嚴禁違章使用。
6、如果塔吊危及乙方安全和健康的,即使乙方訂立合同時明知該塔吊質(zhì)量不合格乙方也可以隨時解除合同。
7、因不可歸責與乙方的事由,致使塔吊部分或全部毀損、滅失,不能實現(xiàn)合同目的,乙方有權隨時解除合同。
十二、此設備拆裝租用過程期間,雙方必須按照協(xié)議條款執(zhí)行,加強安全管理,如有未盡事宜,雙方相互通融諒解解決,如果該合同履行過程中發(fā)生糾紛,甲乙雙方約定向鄭州市金水區(qū)人民法院提起訴訟。
十三、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇二
甲方;(承租方)
乙方:(出租方)
根據(jù)《_合同法》及有關法律,法規(guī),甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方自有起重機械設備租賃等有關事宜簽定本合同,共同遵守執(zhí)行。
第一條乙方將其自有的下列機械設備租賃給甲方使用:
第二條以上設備僅限于工程使用,設備的交付與歸還地點為甲方施工現(xiàn)場。
第三條沒有乙方書面允許,甲方不得擅自拆卸,改裝,轉(zhuǎn)租和轉(zhuǎn)借乙方設備,乙方設備上的標識與文字,是乙方設備的重要識別標志,甲方不得對設備上原有的標識或文字擅自損壞,更改,覆蓋,粘貼等,否則乙方有權終止合同,甲方需賠償乙方因此而引起的經(jīng)濟損失。
第四條租賃期限: 從20________年月____日至________年____月日止,租賃期定為個月,不足個月租金按個月計算。如需延期甲乙雙方需協(xié)商,本合同延續(xù)。
第五條租金及運輸費用:
1.租金:月租金為人民幣肆萬陸仟元整(46000元)由甲方負責。
2.運輸費:機械設備進出廠運輸費陸仟元整(6000元)由甲方負責,乙方設備到達甲方工地后,甲方于當日付清乙方設備進出場費。在乙方收到甲方現(xiàn)金或銀行底單傳真件后開始組裝,組裝完畢后開始起租。如2天內(nèi)不能支付甲方則每日按4%向乙方支付違約金。
第六條費用結(jié)算:
1.費用每月結(jié)算一次。甲方應于乙方設備進場滿月后支付月租賃費,不支付租金不予吊裝。如甲方逾期____日未支付租賃費,則乙方有權停止使用,并終止合同。并向甲方收取5%違約金。
2.租金的計算為乙方設備到達甲方現(xiàn)場組裝完畢之日起,至甲方使用完設備之日止。起租期以上,結(jié)算周期不足一個月的,則按天計算。按天計算標準為:按日歷天數(shù)連續(xù)計算至甲方提出終止使用之日止。
3.每月故障累計停機維修保養(yǎng)2天內(nèi)不減租金。
4.月租設備每月累計工作時間為300個小時,超時加班租金以小時累計結(jié)算,其計算標準為:月租金30天10小時。
第七條甲方責任:
1.有權對乙方設備和操作人員查驗證件,有權對進入現(xiàn)場的乙方人員進行安全教育。
2.施工現(xiàn)場的場地條件,吊裝條件吊具,吊繩等,如需要夜間施工,必須做好照明工作。
3.吊裝前,必須指派具有起重指揮資歷證書的起重工指揮,在施工前做好安全工作,向設備操作人員詳細交代施工和需要吊裝構(gòu)件的重量,幾何尺寸以及安全注意事項等,統(tǒng)一指揮信號,確保施工吊裝安全。
4.監(jiān)督設備操作人員,按乙方要求做好每日對設備的檢查保養(yǎng)工作,并負責操作人員現(xiàn)場食宿。
5.甲方協(xié)助乙方租賃起重設備現(xiàn)場組裝輔助吊機,乙方負責起重設備現(xiàn)場組裝、分拆工作。
6.負責機械設備所用的柴油。
7.對乙方設備進行妥善的使用,保管。
8.對乙方設備使用情況及操作司機的工作態(tài)度滿意給預以客現(xiàn)評價和簽證。
9.按時支付乙方設備租金。
第八條乙方責任:
1.乙方提供給甲方起重設備性能可靠,運轉(zhuǎn)正常,獲得具有技術監(jiān)督檢測機構(gòu)頒發(fā)的安全使用證,操作人員具有上崗資格證書。
2.乙方配備該機操作人員2名,并承擔其工資。
3.操作人員必須服從甲方人員協(xié)調(diào),調(diào)度和指揮,接受甲方人員的安全教育,服從甲方人員管理,遵守施工現(xiàn)場的有關規(guī)定。
4.操作人員應遵守起重機械安全操作規(guī)程,不得違章作業(yè)。甲方人員如違章指揮或所吊物件及環(huán)境影響起重機械安全運行時,乙方人員可拒絕執(zhí)行。
5.操作人員必須每日做好設備檢查,保養(yǎng)工作,如發(fā)生故障,應積極組織人員搶修,盡快使機械設備恢復工作,如需要對機械設備進行修理或保養(yǎng),則要提前與甲方協(xié)商,盡可能減少影響甲方工作。
6.負責機械設備安裝分解和調(diào)試工作,工作人員應服從甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。
7.負責機械設備除柴油外其它一切輔助油料。
8.甲方不按時支付款項,則乙方有權收取違約金,并有權采取停機或提前終止合同措施。
第九條附則及約定;
1.為了保證安全,原則上不允許深夜作業(yè)。
2.作業(yè)中如發(fā)生人身、機械設備事故,根據(jù)吊鉤以上部分由乙方負責,吊鉤以下部分由甲方負責的原則予以承擔。
3.甲乙雙方應嚴格履行合同條款,如發(fā)生爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,若協(xié)商不能達成協(xié)議,任何一方可向乙方所在地人民法院起訴。
4.合同未盡事宜,甲,乙雙方可另行補充協(xié)議,補充協(xié)議格履行合同條款,如發(fā)生爭議,雙方應通過友好協(xié)商解決,若協(xié)商不能達成,任何一方可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
5.本合同一式二份,甲方持一份,乙方執(zhí)一份,自甲,乙雙方簽字,蓋章之日起生效。
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇三
出租單位:(簡稱甲方)
使用單位:(簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建設安全生產(chǎn)管理條例》等有關規(guī)定,按照平等互利的原則,經(jīng)過雙方協(xié)商,就乙方向甲方租用塔式起重機特簽訂本合同。
一、 塔吊基本參數(shù)
1、塔式起重機型號生產(chǎn)廠家:中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
出廠編號:1502tc01300359
出廠時間: 20xx.5
本租賃塔吊僅限于 市,用于 工程。
三、租賃設備的所有權和使用權:
1、甲方擁有該塔機的所有權
2、乙方僅在租賃期內(nèi)在本合同規(guī)定的范圍內(nèi),擁有該塔機的使用權。
四、甲乙雙方安全責任與義務
1、甲方的責任與義務
1)、為乙方提供機械性能良好和安全裝置齊全有效的塔式起重機,不得提供國家明文淘汰和報廢的產(chǎn)品。
2)、甲方提供的塔式起重機機必須具有在產(chǎn)權所在地建設主管部門登記備案手續(xù)。
3)、甲方負責辦理渭南市建設工程安全監(jiān)督站的報裝手續(xù)和渭南市特種設備檢驗檢測所有檢測手續(xù)。
4)、甲方負責塔機的安裝,附墻與拆卸專項施工方案的編制,審核和批準,并報乙方和監(jiān)理審核同意后,并辦理白水縣建設工程安全監(jiān)督站的安裝告知手續(xù)后方可進行施工。其操作人員必須持有建設主管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證。甲方負責該施工升降機的安裝、頂升、附墻和維修保養(yǎng)全部工作內(nèi)容,其附墻預埋件和附墻件由甲方負責提供。
5)、如果甲方無安裝資質(zhì),則由乙方委托有裝拆資質(zhì)的單位進行以上工作,并簽訂裝拆、頂升、附墻的公司。
6)、甲方負責吊鉤以上和混凝土基礎以上的塔機性能完好。
7)、塔機進入乙方施工現(xiàn)場后,甲方司機應服從乙方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度與指揮,并遵守乙方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。
8)、甲方為該塔吊配備司機(持有證件)6人,應按操作規(guī)程施工。由乙方負責食宿,甲方負責工資,勞資關系與乙方無關。甲方為司機辦理意外傷害保險并進行安全技術交底。
9)、甲方在塔機進場前10天向乙方提供塔機基礎圖,制作塔機基礎。
10)、甲方司機應每日嚴格填寫機械設備檢查、運轉(zhuǎn)、維修和保養(yǎng)記錄。
11)、甲方向乙方提供塔式起重機管理手冊,渭南市特種設備檢驗檢測所的合格報告。司機的特種作業(yè)操作證和塔機出廠合格證,塔機生產(chǎn)許可證,自檢資料運轉(zhuǎn)記錄和維修保養(yǎng)記錄等相應資料復印件,便于乙方進行安全管理和檢查、退場時回收。
12)、甲方應建立安全檢查制度和維修保養(yǎng)制度,定期檢查和對塔吊進行維修保養(yǎng)。在工作工程中,甲方若不能對塔機故障進行及時排除,而造成每月停工一天以上的部分乙方扣除甲方相應天數(shù)租賃費;若連續(xù)3天未能恢復正常運轉(zhuǎn),則2倍扣除天數(shù)租賃費。
13)、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》,甲方承擔分包單位的責任和義務。
二 乙方的責任和義務
1)、乙方有對進入施工現(xiàn)場的塔機進行看護并保證設備及甲方工作人員安全的義務,如若乙方原因造成設備的損壞、丟失,其損失由乙方賠償。
2)、乙方負責塔基砼基礎和預埋件的預埋技術質(zhì)量符合甲方提供的圖紙要求。若乙方原因塔機未能通過渭南市特種設備檢驗檢測所檢測合格,造成塔機停用仍需付租賃費。
3)、乙方負責提供塔機專用電箱和符合要求的電源及容量。
4)、乙方配備相應人數(shù)的司索和指揮(持證上崗)。并不得強迫甲方司機違章作業(yè)或超負荷作業(yè)。
5)、乙方對塔吊進場、退場、拆除等工作現(xiàn)場周圍環(huán)境、設施狀況進行勘察并做周詳安排,確保塔機運轉(zhuǎn)、安裝、檢測、維修、保養(yǎng)、進、出場順利進行。
6)、在塔機租賃期間,乙方應賠償非積分原因造成的第三方的損失及由此而造成的甲方塔機停機損失(如甲方設備被第三方扣押),乙方仍應按合同約定支付停機時間的日租金。
7)、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收資料交給甲方。
8)、乙方應協(xié)助甲方做好設備的日常維修、保養(yǎng),使設備保持良好狀態(tài),維修費用由甲方負擔。
9)、塔機退場時將塔機的相關資料退還給甲方,不得扣留。
10)、乙方遵照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》負總包單位的法律義務與責任,并對甲方司機進行安全教育和管理。
11)、乙方應按照約定時間及時支付塔機租賃費用。
五、費用支付
1;設備的租賃費按月結(jié)算
2; 每月25日前支付租賃費用。
3;若設備租賃不足一月按實際天數(shù)結(jié)算。
4;因天雨關系照常計費。
5;安拆費、進出場費。
6;塔機檢測費。(甲方負責承擔)
7;電費由乙方承擔。
8;租賃過程中的安裝、保管、使用所發(fā)生的一切費用均由甲方承擔。
六、違約責任
1:甲乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除合同。
2:在租賃期間,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得在租賃的塔機上隨意增加和拆除部件,不得以租賃設備進行轉(zhuǎn)租或抵押,否則由此造成的損失由乙方承擔賠償責任。
3:若乙方未按合同規(guī)定期限支付租金或超期使用,甲方有權終止合同調(diào)回所租設備,每超一天乙方應向甲方正常繳納租金并加付月租金的10%作為違約金。
七、爭議的解決
甲乙雙方應根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,應提交 仲裁委員會解決。根據(jù)有關程序進行裁決。訴訟費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。 本合同壹式貳份,甲、乙各執(zhí)壹分,雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方預付定金后生效。
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇四
乙方:
根據(jù)“xxx合同法”及其相關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就甲方溫室施工項目協(xié)商一致,訂立本安裝合同。
1、甲方將盤省生態(tài)餐廳(電動齒輪齒條傳動開窗),承包給獨立的袁家平溫室工程安裝隊(簡稱乙方)安裝,安裝內(nèi)容:傳動開窗四組,每組72平米。
2、安裝工時費:四組包干價28000元。(貳萬捌仟元整)
3、安裝時間:20__年9月2日進場;(為配合甲方,工期的特殊要求)20__年9月15日完工。
4、付款方式:開工時付15%,以按施工進度分期付款(確保職工生活費),竣工后,通過自檢自驗可以付至承包額的80%,拿到驗收單后付至95%,余下的5%待質(zhì)保期完后付清。
5、雙方責任
甲方責任:
使用、保管。詳見良茂材料分類細化表。
(3)及時給安裝人員基本生活費和必要的開支,按照工程進度付款。
(4)配合建設方、隨時檢查安裝工作,發(fā)現(xiàn)問題及時指出、改進。
乙方責任:
(1)乙方負責看好運到工地的材料和安裝工具,如有丟失須賠償。
照良茂的的工程自檢自驗單,對相關工程細節(jié)做檢查和驗收。竣工后如建設方發(fā)現(xiàn)安裝有問題,安裝人員要免費(工時費)修理,因乙方安裝有問題導致的甲方合同約定的工期延誤、原材料破損、設計結(jié)構(gòu)變型、建設方延遲付款等損失,乙方承擔相應違約責任。
(3)按時完成安裝任務,如果不能按時完工,則每超過一天扣承包額的1%,最多扣到5%。拿到建設方簽字的驗收單,安裝人員才能全部撤離工地。
(4)要處理好建設方和當?shù)厝罕姷年P系;協(xié)助甲方(良茂公司)辦理項目變更及因各類簽證單,將原件交回甲方(良茂公司)項目經(jīng)理。
(5)尊重建設方領導和分管領導的意見,在不增加我方成本、不影響施工人員安全及不大幅修改甲方設計的前提下,可按建設方的意見施工建設。放線、定標高(柱高)時,必須有建設方的管理人員在場,并征得其同意,方可進行下步程序的施工。
(6)工地上的施工垃圾要隨時清理,驗收前所有垃圾全部清理干凈。
(7)立柱基礎澆灌完后請甲方驗收,驗收合格后 將土方回填。
(8)甲方將所有材料清單列出(根據(jù)工程細料單),乙方核對并認可,材料發(fā)到工地分類堆放,施工過程中隨時清理廢料、余料,并歸類整齊堆放在相對固定的位置,以確保施工現(xiàn)場始終保持清潔整齊。
(9)甲方將溫室建設材料發(fā)到工地后,乙方須清點材料后在甲方提供的材料裝車清單上簽字確認數(shù)量和名稱型號;若出現(xiàn)材料丟失和毀壞,乙方須承擔相應責任。
(10)項目完工后,乙方應向建設方提交驗收申請,負責整個建設項目的驗收。甲方負責驗收過程的協(xié)調(diào)配合。
6、停工原因簽證單:字確認數(shù)量和名稱型號;若出現(xiàn)材料丟失和毀壞,乙方須承擔相應責任。
(10)項目完工后,乙方應向建設方提交驗收申請,負責整個建設項目的驗收。甲方負責驗收過程的協(xié)調(diào)配合。
6、停工原因簽證單:(10)項目完工后,乙方應向建設方提交驗收申請,負責整個建設項目的驗收。甲方負責驗收過程的協(xié)調(diào)配合。
6、停工原因簽證單:(10)項目完工后,乙方應向建設方提交驗收申請,負責整個建設項目的驗收。甲方負責如果是建設方原因造成停工,乙方必須請建設方簽證;如果是甲方原因造成停工,則由甲方簽證。如果是建設方原因造成停工,如果是建設方原因造成停工,乙方必須請建設方簽證;如果是甲方原因造成停工,則由甲方簽證。
7、質(zhì)保期內(nèi)責任:乙方在接到甲方維修通知后,要求在48小時內(nèi)做出有效答復,甲方將給乙方3次(含3次)維修機會,做維修補救,超過3次維修,仍然沒有修復的,甲方將有權將乙方質(zhì)保金劃撥到甲方維修部進行善后處理。乙方在接到甲方維修通知后48小時內(nèi)沒有做出答復的,甲方將視為主動放棄一次維修機會。
8、違約責任
場施工人員生活補貼,第8天開始計算,每天補助100元。
一半責任;因安裝質(zhì)量問題不能驗收,乙方承擔全部責任。
(3)因其他違約給對方造成損失的,違約方要酌情賠償損失。
9、生產(chǎn)安全
施工過程中發(fā)生的一切安全責任事故均由乙方自行承擔全部責任。
10、其他條款
兩個人的守棚工資,工資額按每人30元一天計算。
乘安裝單價結(jié)算。
12、甲方可根據(jù)實際工程狀況,給予乙方合理派駐進場施工人員核準報銷車費。
13、雙方簽字
甲方負責人: 乙方負責人:
年 月 日 年 月 日
附設計施工圖、零部件清單各一份
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇五
出租方(簡稱乙方):
根據(jù)《^v^經(jīng)濟合同法》及相關法律法規(guī),雙方本著平等、互利和誠信的原則,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就本合同第1條所述設備(以下簡稱租賃設備或設備)的租賃事宜達成以下協(xié)議。
1、租賃設備
、乙方應向甲方提供乙方的營業(yè)執(zhí)照、機組人員的操作資格,以及市建委核定的特種設備檢測中心審發(fā)的各種有效證件和拆裝單位的拆裝資質(zhì)證書復印件。
、乙方保證提供的租賃設備經(jīng)特種設備檢測中心合格檢測報告,技術性能良好。
2、設備交付
、約定交付時間和約定交付地點。乙方應在 年 月 日之前將租賃設備交付到位于 。
、甲方變更上述約定交付時間和約定交付地點應提前14天書面通知乙方。乙方無法交付租賃設備也需要提前14天書面通知甲方。因未能及時通知給對方造成損失的應當給予賠償。
、設備交付時,甲乙雙方應派代表清點設備及附屬配件,并填寫交接清單,由甲乙雙方代表簽字。雙方代表的簽字時間為實際交付時間。
3、設備安裝與驗收
、乙方應在約定的交付時間14天以前向甲方提供準確的基礎制作圖紙和技術要求,并指派專業(yè)人員協(xié)助甲方完成設備基礎的施工工作。
、甲方根據(jù)乙方提供的技術資料,確定機械設備基礎施工方案并負責設備基礎的施工和提供汽車吊?;A驗收后將相關技術資料復印件由甲方蓋章或甲方代表簽名后交付乙方簽收,上述費用由甲方承擔。
、甲方應向乙方出具一份現(xiàn)場平面圖,提供坐標尺寸及詳細的地質(zhì)資料,標明設備位置。甲方負責提供專用的一級配電箱,負責接通電源,提供充足的組裝場地,保證設備進出場道路暢通和作業(yè)方便。若因現(xiàn)場不具備安裝、拆卸和設備運行條件而造成的損失應由甲方承擔。
、設備安裝由乙方負責,拆立塔、裝卸車的機械費用由甲方承擔。
、安裝完畢后,乙方負責驗收工作、組織驗收資料并承擔全部費用。甲方配合乙方進行驗收。應當有雙方代表參加驗收并在驗收報告上簽字,雙方各執(zhí)一份。
4、合同價格及支付方式
、甲方應支付乙方設備進出場費 元(大寫: ),甲方應在設備進場時支付 元(大寫: )。
、設備租賃期限暫定為 年 月 日至 年 月 日。設備月包干租賃費(不計加班)為每月 元 (大寫: )。
、設備到場時甲方支付進出場費和前三個月的租賃費,以后費用按月結(jié)清。如甲方拖欠租賃費,乙方有權停塔,停塔期間照常收取租賃費,造成的一切經(jīng)濟損失由甲方承擔。
、本合同價格是甲乙雙方根據(jù)招標文件和乙方投標報價經(jīng)充分協(xié)商確定。本合同價格己經(jīng)充分考慮了施工中可能遇到的諸種復雜因素和一切必需的費用。除本合同中另有規(guī)定或經(jīng)雙方協(xié)商變更,在合同履行期間不論發(fā)生其他任何情況任何一方均不得要求變更合同價格。
5、租賃設備的維修、保養(yǎng)和運行
、乙方負責租賃設備的維修、保養(yǎng)服務。租賃期間的一切維修保養(yǎng)費用均由乙方承擔。
、設備發(fā)生故障,乙方維修人員白天應在8個小時之內(nèi)趕到現(xiàn)場,最大限度地減少施工損失。乙方塔機故障維修保養(yǎng)而停機每月少于48小時,屬于正常維修,甲方不扣減租賃費用。因維修或保養(yǎng)停機每月超過48小時,超過部分按實際停機天數(shù)扣減租賃費用。甲方不得要求乙方承擔因停機造成的其他損失。
、乙方負責為租賃設備配備機組人員三人,其中包括機長一人。機組人員要接受甲方的指揮,配合施工,保證租賃期間24小時待命服務。對不遵守工地管理制度,無故刁難甲方施工人員的機組人員,甲方有權向乙方提出更換要求。乙方在收到甲方的通知后應在48小時內(nèi)予以更換。乙方配備的機組人員必須持證上崗。
、甲方應配備足夠的專職信號工、掛鉤人員,且必須持證上崗。信號工不得違章指揮。如因違章指揮或掛鉤不當造成的事故,一切后果由甲方負責。
嚴禁甲方人員擅自操作、修理塔機。因甲方擅自操作修理塔機造成的一切后果由甲方承擔。因甲方司機自己操作而發(fā)生的事故,由甲方承擔責任。
、多臺設備作業(yè)時。甲方應制訂詳盡的作業(yè)方案和安全措施,并向信號工和機組人員作出書面安全交底。
、甲方負責提供住宿,保證機組人員必要的休息。
、當塔吊需要錨固(外用電梯需要接高)時,甲方應在7日前通知乙方 。 甲方應根據(jù)乙方提供的數(shù)據(jù)和需求,認真做好預留孔洞和作業(yè)平臺的搭設等準備工作。
、乙方應保證機械維護保養(yǎng)制度的落實,使設備處于良好的運行狀態(tài)。機組應按照《起重機械安全規(guī)程》和gb5144——94《塔式起重機安全規(guī)程》的規(guī)定做好設備的日常檢查和月檢,認真執(zhí)行交接班制度,并做好檢查記錄存檔。甲方有權檢查設備的運行檔案和日檢、月檢記錄。
6、出租變更
、在租賃期間乙方如將租賃設備所有權轉(zhuǎn)移給第三方,應正式通知甲方,租賃設備新的所有權即成為本合同的當然出租方,繼續(xù)履行甲、乙雙方在本合同中約定的權利義務。
、在租賃期間,甲方不得將乙方塔機轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。
、甲方未經(jīng)乙方同意不得轉(zhuǎn)移租賃設備;否則,因甲方擅自轉(zhuǎn)移設備造成的損失由甲方承擔。
7、設備保管和風險責任
、從租賃設備實際交付給甲方,到設備交還乙方為止,這一期間設備保管的責任由甲方承擔。
、租賃設備發(fā)生意外事故后,最終賠付責任按照甲乙雙方在事故中的實際責任負擔。
8.設備交還
甲方使用設備完畢,要求歸還設備應書面通知乙方。乙方收到通知或甲方交付郵局的時間為租賃費計算的截止時間。乙方收到歸還設備的通知以后應在 24小時內(nèi)到達設備現(xiàn)場與甲方辦理設備交還手續(xù)。甲乙雙方在清點設備以后要在交接清單上簽字,各持一份。
9、.糾紛解決
、合同履行過程中,因一方違約造成另一方損失或不能正常履約,守約方應當及時向?qū)Ψ教岢鰰娌牧?,說明有關情況和索賠要求。收到此類資料的一方應當在7天內(nèi)給予書面答復,超過7天不答復視為同意提出書面資料一方的要求。在守約方通知或應當知道對方違約的情況后28天后不向?qū)Ψ教岢鰰尜Y料,視為放棄向違約方提出索賠請求。
、履行本合同所發(fā)生的糾紛,先以協(xié)商解決。如協(xié)商不成,應提交人民法院裁決。
10、甲乙雙方代表及聯(lián)絡方式
、甲方指定 為乙方的履約代表,其在履約過程中的簽字與乙方蓋章或乙方法寶代表人的簽字具有同等法律效力。乙方履約代表的通訊地址: ,電話: 。 、乙方指定 為乙方的履約代表,其在履約過程中的簽字與乙方蓋章或乙方法寶代表人的簽字具有同等法律效力。乙方履約代表的通訊地址: ,電話: 。 、履約過程中發(fā)生文件傳遞應當用書面形式??梢越挥蓪Ψ铰募s代表簽收,或以掛號信或特快專遞的方式通過郵局遞交。按照上述地址將有關文件遞交郵局即視為文件己經(jīng)送達。
、甲乙雙方改變履約代表,應書面通知對方。因未通知對方而造成的損失或其他法律責任由未通知一方承擔。
11、合同生效與解除
、雙方合作過程中,本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可另作補充。
、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份。自雙方簽字、蓋章之日起生效,至合同價款支付完畢失效。
承租方 (甲方): 出租方 (乙方):
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇六
出租單位:(簡稱甲方)
使用單位:(簡稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《^v^合同法》和《建設安全生產(chǎn)管理條例》等有關規(guī)定,按照平等互利的原則,經(jīng)過雙方協(xié)商,就乙方向甲方租用塔式起重機特簽訂本合同。
一、 塔吊基本參數(shù)
出廠編號:1502tc01300359
出廠時間:
本租賃塔吊僅限于 市,用于 工程。
三、租賃設備的所有權和使用權:
1、甲方擁有該塔機的所有權
2、乙方僅在租賃期內(nèi)在本合同規(guī)定的范圍內(nèi),擁有該塔機的使用權。
四、甲乙雙方安全責任與義務
1、甲方的責任與義務
1)、為乙方提供機械性能良好和安全裝置齊全有效的塔式起重機,不得提供國家明文淘汰和報廢的產(chǎn)品。
2)、甲方提供的塔式起重機機必須具有在產(chǎn)權所在地建設主管部門登記備案手續(xù)。
3)、甲方負責辦理渭南市建設工程安全監(jiān)督站的報裝手續(xù)和渭南市特種設備檢驗檢測所有檢測手續(xù)。
4)、甲方負責塔機的安裝,附墻與拆卸專項施工方案的編制,審核和批準,并報乙方和監(jiān)理審核同意后,并辦理白水縣建設工程安全監(jiān)督站的安裝告知手續(xù)后方可進行施工。其操作人員必須持有建設主管部門頒發(fā)的特種作業(yè)操作證。甲方負責該施工升降機的安裝、頂升、附墻和維修保養(yǎng)全部工作內(nèi)容,其附墻預埋件和附墻件由甲方負責提供。
5)、如果甲方無安裝資質(zhì),則由乙方委托有裝拆資質(zhì)的單位進行以上工作,并簽訂裝拆、頂升、附墻的公司。
7)、塔機進入乙方施工現(xiàn)場后,甲方司機應服從乙方施工現(xiàn)場管理人員的調(diào)度與指揮,并遵守乙方施工現(xiàn)場的規(guī)章制度。
8)、甲方為該塔吊配備司機(持有證件)6人,應按操作規(guī)程施工。由乙方負責食宿,甲方負責工資,勞資關系與乙方無關。甲方為司機辦理意外傷害保險并進行安全技術交底。
9)、甲方在塔機進場前10天向乙方提供塔機基礎圖,制作塔機基礎。
10)、甲方司機應每日嚴格填寫機械設備檢查、運轉(zhuǎn)、維修和保養(yǎng)記錄。
11)、甲方向乙方提供塔式起重機管理手冊,渭南市特種設備檢驗檢測所的合格報告。司機的特種作業(yè)操作證和塔機出廠合格證,塔機生產(chǎn)許可證,自檢資料運轉(zhuǎn)記錄和維修保養(yǎng)記錄等相應資料復印件,便于乙方進行安全管理和檢查、退場時回收。
12)、甲方應建立安全檢查制度和維修保養(yǎng)制度,定期檢查和對塔吊進行維修保養(yǎng)。在工作工程中,甲方若不能對塔機故障進行及時排除,而造成每月停工一天以上的部分乙方扣除甲方相應天數(shù)租賃費;若連續(xù)3天未能恢復正常運轉(zhuǎn),則2倍扣除天數(shù)租賃費。
13)、按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》,甲方承擔分包單位的責任和義務。
二 乙方的責任和義務
1)、乙方有對進入施工現(xiàn)場的塔機進行看護并保證設備及甲方工作人員安全的義務,如若乙方原因造成設備的損壞、丟失,其損失由乙方賠償。
2)、乙方負責塔基砼基礎和預埋件的預埋技術質(zhì)量符合甲方提供的圖紙要求。若乙方原因塔機未能通過渭南市特種設備檢驗檢測所檢測合格,造成塔機停用仍需付租賃費。
3)、乙方負責提供塔機專用電箱和符合要求的電源及容量。
4)、乙方配備相應人數(shù)的司索和指揮(持證上崗)。并不得強迫甲方司機違章作業(yè)或超負荷作業(yè)。
5)、乙方對塔吊進場、退場、拆除等工作現(xiàn)場周圍環(huán)境、設施狀況進行勘察并做周詳安排,確保塔機運轉(zhuǎn)、安裝、檢測、維修、保養(yǎng)、進、出場順利進行。
6)、在塔機租賃期間,乙方應賠償非積分原因造成的第三方的損失及由此而造成的甲方塔機停機損失(如甲方設備被第三方扣押),乙方仍應按合同約定支付停機時間的日租金。
7)、乙方應在交貨地點檢查驗收租賃設備,同時將簽收蓋章后的租賃設備的驗收資料交給甲方。
8)、乙方應協(xié)助甲方做好設備的日常維修、保養(yǎng),使設備保持良好狀態(tài),維修費用由甲方負擔。
9)、塔機退場時將塔機的相關資料退還給甲方,不得扣留。
10)、乙方遵照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》負總包單位的法律義務與責任,并對甲方司機進行安全教育和管理。
11)、乙方應按照約定時間及時支付塔機租賃費用。
五、費用支付
1;設備的租賃費按月結(jié)算
2; 每月25日前支付租賃費用。
3;若設備租賃不足一月按實際天數(shù)結(jié)算。
4;因天雨關系照常計費。
5;安拆費、進出場費。
6;塔機檢測費。(甲方負責承擔)
7;電費由乙方承擔。
8;租賃過程中的安裝、保管、使用所發(fā)生的一切費用均由甲方承擔。
六、違約責任
1:甲乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款,未經(jīng)對方書面同意,任何一方不得中途變更或解除合同。
2:在租賃期間,未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得在租賃的塔機上隨意增加和拆除部件,不得以租賃設備進行轉(zhuǎn)租或抵押,否則由此造成的損失由乙方承擔賠償責任。
3:若乙方未按合同規(guī)定期限支付租金或超期使用,甲方有權終止合同調(diào)回所租設備,每超一天乙方應向甲方正常繳納租金并加付月租金的10%作為違約金。
七、爭議的解決
甲乙雙方應根據(jù)《^v^合同法》及其他相關法律的有關條款友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,應提交 仲裁委員會解決。根據(jù)有關程序進行裁決。訴訟費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。 本合同壹式貳份,甲、乙各執(zhí)壹分,雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方預付定金后生效。
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇七
承租方(簡稱乙方)________________
根據(jù)《xxx合同法》的有關規(guī)定甲乙雙方本著互惠、互利、協(xié)商、自愿的原則,就乙方租賃甲方的(以下統(tǒng)稱為設備)一事,簽訂如下租賃合同,雙方要嚴格執(zhí)行:。
一、機械設備概況
二、設備使用地點及項目名稱:
租賃的設備權限于在________工程使用。
三、租賃設備的所有權和使用權
1、甲方擁有租賃設備的所有權
2、乙方在租賃期間在本合同規(guī)定的范圍內(nèi)擁有該設備的所有權,嚴禁在設備租賃期間將該設備轉(zhuǎn)租或出賣。
四、租賃期限及租用結(jié)算方式:
1、設備扣除稅金后日租金為元,并按日計算,收費時間從設備安裝調(diào)試完畢及所有可以所有之日算起(即________年________月________日)
3、乙方要保證租賃設備在不足月計算。超出________個月按實際使用日歷天數(shù)計算。
4、設備運輸前,乙方應交付甲方設備保證金方資金緊時,經(jīng)雙方協(xié)商同意,塔吊使用45天后,乙方付租金并且在提前支付半個月的租金。
5、設備進場、退場費用由甲方負全責,乙方只承擔進退場費用。乙方提前兩天通知甲方設備的進退場時間。
6、進場費用和退場費用各計5500元,安裝費、拆卸費各4000元。
7、增加的標準節(jié),每天每節(jié)的租金為30元,附墻每天每付為60元。
8、增加的標準節(jié)和附墻從安裝完畢后,可以開始使用后,并以雙方簽字確認為準日,開始計算租金。
9、增加的標準節(jié)和拆卸標準節(jié),每節(jié)費用200元,由乙方承擔。
10、附墻安裝所需的所有材料和預埋工作收人工費均由甲方承擔,乙方支付每道附墻裝卸費共計________元費用。
11、所有塔吊的鋼上繩必須是我的鋼上繩,塔吊所用的電器如交流按能器必須是全升的,而且是原廠的正宗電器產(chǎn)品。
12、租賃設備期滿后,甲方負責將設備運回,在甲方驗收合格后,甲方在塔吊運回離開工地時,結(jié)清全部的`費用和保證金的退還工作,乙方有權扣押機械不準離開工地。
六、甲方義務:
1、甲方提供的設備必須在建設行政主管部門登記備案、方可出租于承擔方。
2、甲方必須無條件滿足乙方塔吊的使用高度,不得無故推遲安裝和各種借口影響施工。
3、設備的全套資料由甲方負責提供。
4、設備在安裝、調(diào)試過程中所需配件由甲方負責,各安全限位應靈敏有效,甲方在整機運行狀態(tài)良好后交付乙方使用。
七、乙方義務:
1、乙方負責設備在施工現(xiàn)場的維護、保養(yǎng)、保管等工作,并保證設備的安全。如造成設備的損壞,配件的丟失,乙方按價賠償。
2、簽訂合同之日起,乙方對設備的安全生產(chǎn)責任負全責。
3、乙方應設專人對機械定期檢查、維護、保養(yǎng),不得帶病作業(yè)。
4、乙方為按合同規(guī)定期限支付租金,甲方有權終止合同,調(diào)回所租設備,每超一天乙方應向甲方正常交納租金并加付月租金的5%作業(yè)違約金。
八、工程冬季停工,乙方以書面的形式,告知甲方,經(jīng)甲方核準后,雙方確定報停日期,報停期間甲方免收租金。起租日期為隔年的4月15日左右開始,因天氣原因,如果不能按時起租,雙方共同協(xié)商解決。
九、為規(guī)范和約束操作人員違規(guī)操作以及指揮人員違章指揮,本合同附加“安全技術交底書”一份,供操作人員及乙方現(xiàn)場管理人員執(zhí)行。
十、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決,本合同一式貳份。甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效。
塔吊安裝與拆除施工的主要內(nèi)容 塔吊租賃合同共篇八
上訴請求:
1、請求依法撤銷大理市人民法院(x4)大民初字第號民事判決書,改判支持上訴人的訴訟請求。
2、本案訴訟費用由二被上訴人承擔。
事實與理由:
一、原審判決認定原被告訴爭的糾紛為非法集資活動為由,駁回上訴人的訴訟請求,與在案證據(jù)證明的事實嚴重不符,屬于嚴重的認定事實錯誤。
(一)原審判決認定原被告訴爭的元經(jīng)濟往來均發(fā)生在從事非法集資打賨活動期間糾紛,沒有任何證據(jù)證明,上訴人在原審庭審中也予以堅決否認。
實際上,大理盛行的非法集資打賨活動在1995年至1998年期間,而被告向原告借款并出具給原告收條的日期分別為x0年1月5日、x0年5月5日、x0年7月5日,被告辯稱的雙方不存在民間借貸關系,故意將合法的民間借貸混淆為非法集資打賨活動,意圖借助當時盛行打賨活動的社會氛圍逃避合法債務,上訴人對此當庭予以堅決的否定。但是,原審判決依然憑借被上訴人謊話連篇的一面之詞,采納被答辯人的陳述,導致認定事實錯誤。
(二)原審判決對被上訴人提交的缺乏起碼證據(jù)證明力的第1組、第2組證據(jù)予以采信,違反了基本的證據(jù)原則,導致認定事實嚴重錯誤。
在該案一審庭審過程中,被上訴人提交了第1組、第2組證據(jù)。
1、第1組證據(jù)是記賬本三本,欲證實二上訴人于1997年開始參與打賨的事實,上訴人所訴的三張借條在記賬本中有反映。上訴人當庭表示自己從未參與過打賨,記賬本中“丁穩(wěn)”的簽字不是本人所寫,記賬本是被上訴人偽造的。
2、第2組證據(jù)是結(jié)婚證一份,證明被上訴人已于x9年明確表示不同意還款,已經(jīng)過訴訟時效。根據(jù)基本的證據(jù)原則,該組證據(jù)根本無法證實被上訴人已于x9年明確表示不同意還款,已經(jīng)過訴訟時效這一事實。
根據(jù)《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定:當事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實有責任提供證據(jù)加以證明。 沒有證據(jù)或者證據(jù)不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。
本案中,被上訴人提交的上述二組證據(jù)缺乏證據(jù)的三性,缺乏起碼的證明力,但是原審判決對該第1組、第2組證據(jù)予以采信,違反了我國《民事訴訟法》的基本的證據(jù)原則,導致認定事實嚴重錯誤。
三、原審判決以被上訴人提交的打賨記錄本上的打賨記錄時間、金額與上訴人訴請的借款對應為由,武斷認定上訴人參與打賨,繼而認定該訴請的100000元來往款項不是合法的借貸關系,顯然不具備基本的邏輯。
3、上訴人已經(jīng)向法庭提交了被上訴人親筆書寫的“借條”三份,被答辯人也當庭予以認可,原審判決依然認定“原告亦無依據(jù)證實款項性質(zhì)為民間借貸關系。上訴人提交的已經(jīng)對此,上訴人“借條”三份已經(jīng)被答辯人當庭予以認可,還要什么證據(jù)證明,上訴人實在是百思不得其解!
綜上所述,上訴人認為,隨著現(xiàn)代經(jīng)濟的發(fā)展,公民個人中間的民間借貸實屬正常。被上訴人向上訴人借款,未約定借款期限,并分三次向上訴人出具了借條,當庭認可。但是,被上訴人為了達到逃避合法債務卑鄙目的,混淆視聽,將合法債務說成非法集資,未能提供任何有效證據(jù)加以證明。上訴人的訴訟請求完全符合我國《民事訴訟法》第108條關于起訴的要求,應該得到法律的認同和支持。
大理市人民法院(x4)大民初字第號民事判決書駁回上訴人的訴訟請求,屬于采信證據(jù)錯誤,認定事實錯誤,導致錯誤駁回上訴人的起訴,既不符合《民事訴訟法》的規(guī)定,也不符合法律對法院職責的要求,請上級法院糾正錯誤,重新核實案情,全面審查證據(jù),撤銷原審判決,改判支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此 呈
大理州中級人民法院
上訴人:張
x4年02月10日
【本文地址:http://zhuhaihb.com/zuowen/3191438.html】